创业板高开下杀怎么办－－发包方一直不下开工令，承包人该怎么办？

一、创业版最近上市后的行情怎样？对传统板块有多大的冲击？

震荡调整，风险加大

二、十个冷知识，钢笔的笔尖堵住了怎么办

笔尖笔舌拆下，温水泡一段时间，然后反复冲洗。
为延长钢笔寿命，平时用笔应注意：1.别用碳素墨水！别用碳素墨水！别用碳素墨水！2.不在纤维粗糙的劣质纸品上书写。
3.钢笔久置不用要清洗干净，防止残留墨水腐蚀笔尖、墨囊。
4.笔尖脆弱，磕一次就凉了，平时要多加爱惜。

三、发包方一直不下开工令，承包人该怎么办？

在实务中，发包方和承包方的合同中对于开工日期的约定有二种：第一种为：“开工日期为**年**月**日，具体以开工令为准”。
此时，发包方在约定的开工日期到期后，一直不下达开工令，承包人该怎么办？我认为，发包人在合同中约定开工日期以开工令为准，如果发包人已经按照合同约定提供了开工所需的条件，承包人应该无条件按照开工令执行，但是，如果发包人未按照合同约定提供开工条件，如未完成场地的三通一平，不能按期开工，说明发包人没有按约提供图纸或未尽到其他配合义务。
承包人为维护自己的权利可以主张工期索赔，和材料、人工上涨部分的损失，以及其他可期待利益。
根据1999年建设工程示范文本规定“因发包人原因不能按协议书约定的开工日期开工，工程师应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。
发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期”。
结合实践中产生的问题，我认为，承包人可以按照合同约定的开工日期自己设计交地联系单，送达发包人，这时可以从交地联系单确定的开工日期作为实践开工日期，主张工期顺延和赔偿损失。
第二种为“开工日期为**年**月**日”。
没有“具体以开工令为准”，此时开工日期就按合同约定为准，从约定日期起按照第一种思路要求顺延工期并主张损失的赔偿！

四、有个很好的项目可是没有资金怎么办？

先写好商业计划书，通过以下几种渠道找到投资人进行对接：1、到各大投资机构官网进行BP投递。
2、多参加一些线下的沙龙活动，这也是投资人经常露出的一个渠道，经济相关发达的城市都有。
3、通过三方融资平台，尽量不要选会员制的尝试成本太高，选那种能自助申请一对一和投资人直接电话沟通的平台，要选和你项目行业阶段相匹配的，电话沟通比较高效，而且能相对和投资人更详细的阐述你的项目，聊完还能加投资人微信，这样更有助于你的项目被投资人选中，推荐云对接试试。

五、如果开庭到下判决书超过一个半月都没下来怎么办?

1、 人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结；
　　2、 人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；
还需要延长的，报请上级人民法院批准。
　　3、 法律依据：《民事诉讼法》　　第一百四十九条和第一百六十一条

六、十个冷知识，钢笔的笔尖堵住了怎么办

笔尖笔舌拆下，温水泡一段时间，然后反复冲洗。
为延长钢笔寿命，平时用笔应注意：1.别用碳素墨水！别用碳素墨水！别用碳素墨水！2.不在纤维粗糙的劣质纸品上书写。
3.钢笔久置不用要清洗干净，防止残留墨水腐蚀笔尖、墨囊。
4.笔尖脆弱，磕一次就凉了，平时要多加爱惜。

参考文档